Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Хозяйственного суда Витебской области от 20.03.2007 (дело N 70-4/2007) "В связи с неблагоприятными погодными условиями поставщик по договору поставки товаров для государственных нужд обязанность по поставке маслосемян рапса исполнил частично, но не сообщил заготовителю о невозможности поставки продукции вследствие обстоятельств, за которые он не отвечает. В таком случае с поставщика подлежит взысканию сумма аванса, неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами и проценты за пользование коммерческим займом"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница






Хозяйственный суд Витебской области, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОАО "А" к Сельскохозяйственному производственному кооперативу "Б" о взыскании 18685418 руб. неиспользованного аванса, неустойки и процентов,



установил:



Предъявлен иск о взыскании с ответчика 18685418 руб., что составляет 6972944 руб. задолженности по выданному и непогашенному авансу, 10948740 руб. неустойки, 153405 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и 610329 руб. процентов за пользование коммерческим займом по состоянию на 12.02.2007 г.

В открытом судебном заседании истцу были разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 55, 63, 100, 183 и 193 ХПК Республики Беларусь.

Истец требования поддержал.

Ответчик дослал отзыв, в котором иск признал частично, так как истец по своим соображениям перечислил ответчику аванс в размере 50% маслосемян, хотя правление СПК не просило перечислять этот аванс. В результате заморозков и неблагоприятной погоды посевы рапса погибли, в связи с чем были составлены акты о гибели культур. В пункте 7.1 госконтракта предусмотрено, что в случае неблагоприятных погодных условий ответчик освобождается от ответственности за недопоставку продукции по госконтракту. Поэтому правление СПК просит освободить от выплат неустойки (штрафа, пени). На данный момент в хозяйстве тяжелое финансовое положение.

Истец возражает против доводов ответчика в отзыве на иск, так как выплату аванса истец произвел обоснованно в соответствии с пунктом 4.4 заключенного сторонами контракта. Ответчик не представил истцу документы, подтверждающие гибель или повреждение посевов, и в соответствии с п. 4 ст. 509 Гражданского кодекса Республики Беларусь ответчик лишается права ссылаться на эти обстоятельства. Ответчик также нарушил пункт 7.1 контракта, согласно которому в случае неблагоприятных погодных условий он должен сообщить об этом и представить соответствующие документы.



Иск подан в связи с не возвратом ответчиком полученного, но неиспользованного аванса и недопоставкой товаров по государственному контракту от 10.01.2006 г. на поставку маслосемян рапса для республиканских государственных нужд в 2006 г. и основан на статьях 288, 290, 311, 366, 457, 495, 496, 507, 509, 762, 770 Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также на статьи 12 Закона Республики Беларусь "О поставках товаров для государственных нужд".

Возражения ответчика хозяйственный суд не может принять во внимание, поскольку в нарушение пункта 7.1 госконтракта ответчик не представил истцу документы (акты), подтверждающие повреждение или гибель посевов из-за неблагоприятных погодных условий, вследствие чего отсутствуют законные основания для его освобождения от ответственности. В соответствии с пунктом 4 статьи 509 Гражданского кодекса Республики Беларусь производитель сельскохозяйственной продукции обязан сообщить заготовителю о невозможности поставки сельскохозяйственной продукции вследствие обстоятельств, за которые он не отвечает, а неисполнение этой обязанности по вине производителя сельскохозяйственной продукции лишает его права ссылаться на данные обстоятельства.

Хозяйственный суд применяет статью 314 Гражданского кодекса Республики Беларусь и уменьшает размер неустойки на 60%.

При таких обстоятельствах иск следует удовлетворить частично с отнесением на ответчика всей суммы судебных расходов по госпошлине (статья 133 ХПК Республики Беларусь).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 190, 192, 193, 194, 201 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, суд



решил:



1. Иск удовлетворить частично на сумму 12116174 руб. (6972944 руб. долга + 4379496 руб. неустойки + 763734 руб. процентов (153405 руб. + 610329 руб. )).

2. Взыскать с Сельскохозяйственного производственного кооператива "Б" в пользу ОАО "А" 6972944 руб. основного долга по авансу, 4379496 руб. неустойки, 763734 руб. процентов; всего 12116174 руб. и 934271 руб. судебных расходов по госпошлине.

Выдать приказ после вступления решения в законную силу.

3. В остальной части иска отказать ввиду применения статьи 314 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Решение может быть обжаловано (опротестовано) в хозяйственный суд апелляционной инстанции в течение пятнадцати дней после его принятия в порядке, установленном статьями 267 - 270 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь.









Предыдущий | Следующий

<<< Содержание

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList